预测试卷(六)

预测试卷(六)

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1．项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、(　)、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。

A．设计阶段　　B．招标阶段　　C．施工准备阶段　　D．工程采购阶段

2．(　)中最高指挥者(部门)下设纵向和横向两种不同类型的工作部门。

A．物质流程组织　　B．职能组织结构　　C．线性组织结构D．矩阵组织结构

3．下面对工作流程图描述不正确的是(　)。

A．矩形框表示工作　　　　　　　　B．菱形框表示判别条件

C．箭线表示工作之间的逻辑关系　　D．单向箭线表示工作之间的逻辑关系

4．(　)模式不需要等到施工图设计完成后再进行招标，分包合同的招标也可以提前，有利于缩短建设工期。

A．施工总承包　　B．施工总承包管理　　C．工程总承包　　D．平行承发包

5．采用施工总承包管理模式，对各个分包单位的工程款项可以通过(　)支付。

A．施工总承包单位　　B．施工总承包管理单位

C．业主方　　　　　　D．施工总承包管理单位或业主方

6．(　)是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计、采购、施工试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

A．设计—施工总承包　　B．设计采购施工总承包

C．平行承发包　　　　　D．工程总承包

7．(　)是通过各个相关领域的协作，对所研究对象的功能与费用进行系统分析，不断创新，旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。

A．财务管理　　B．标杆管理　　C．价值工程　　D．投资管理

8．(　)是施工单位编制分部(分项)工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据。

A．单位工程施工组织设计　　B．工程作业设计

C．施工组织总设计　　　　　D．施工部署总设计

9．企业法定代表人委托(　)对工程项目施工过程进行全面负责的项目管理。

A．建造师执业资格　　　　　B．注册建造师

C．建筑施工企业项目经理　　D．建筑施工组织

10．(　)的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目标。

A．资源管理　　　　B．项目资源管理

C．人力资源管理　　D．项目人力资源管理

11．(　)是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A．旁站监理　　B．建筑监理　　C．工程监理　　D．注册监理

12．下面不属于间接成本的是(　)。

A．管理人员工资　　B．办公费　　C．差旅交通费　　D．人工费

13．施工成本管理的措施中，最易为人们接受和采用的措施是(　　)。

A．组织措施　　B．技术措施　　C．合同措施　　D．经济措施

14．施工过程中降低成本的技术措施不包括(　)。

A．进行技术经济分析，确定最佳的施工方案

B．结合施工方法，进行材料使用的比选

C．实行项目管理责任制

D．确定最合适的施工机械、设备使用方案

15．(　)是选派项目经理阶段的预算成本计划。

A．竞争性成本计划　　B．指导性成本计划　　C．实施性成本计划　　D．预测性成本计划

16．工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由(　)提出，经(　)确认后作为结算的依据。

A．发包人，承包人　　B．承包人，发包人　　C．分包人，承包人　　D．承包人，分包人

17．某项工程发包人与承包人签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2500m³，乙项为3400m³，经协商合同价甲项为200元/m³，乙项为180元/m³。承包合同规定:发包人应从承包人的工程款中按6%的比例扣留滞留金;根据市场情况规定价格调整系数平均按1.3计算;监理工程师签发付款最低金额为47万元。第一个月甲项工程实际完成并经监理工程师签证确认的工程量为900m³，乙项工程实际完成并经监理工程师签证确认的工程量为1200m³。则总监理工程师签发的实际付款金额应为(　)。

A．473912元　　B．483921元　　C．483912元　　D．不签发付款凭证

18．保留金的限额一般为合同总价的(　)。

A．5%　　B．10%　　C．15%　　D．25%

19．统计核算是仅对(　)所进行的核算。

A．尚未发生的经济活动　　B．正在发生的经济活动

C．已经发生的经济活动　　D．成本

20．在成本的分析方法中，因素分析法可以用来分析(　)。

A．各种因素变化对成本的影响程度　B．经济指标

C．技术经济指标　　　　　　　　　D．货币指标

21．由不同深度的进度计划所构成的进度计划系统不包括(　)。

A．总进度计划　　　　　　　　　　　　B．项目子系统进度计划

C．项目子系统中的单项工程进度计划　　D．年度、季度、月度计划

22．作为进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应(　)。

A．在项目的前期决策阶段建立　　　　B．在项目的初步设计阶段完善

C．在项目的进展过程中逐步形成　　　D．在项目的施工准备阶段建立

23．双代号时标网络计划的编制方法有间接法绘制和(　)绘制两种。

A．直接法　　B．理论法　　C．时标法　　D．双代号法

24．单代号网络图中的箭线表示(　)。

A．工作名称　　B．工作　　C．工作持续时间　　D．逻辑关系

25．在某工程的网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5天。工作A有2个紧后工作，它们的最早开始时间分别为第16天和18天，则工作A的总时差和自由时差分别为(　)天。

A．1和2　　B．2和3　　C．3和1　　D．1和3

26．在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作(　)。

A．必定影响其紧后工作的最早开始　　B．必定变为关键工作

C．不会影响其后续工作的正常进行　　D．不会影响工程总工期

27．若已经规定了要求工期，网络计划(　)。

A．计划工期=要求工期　　　B．计划工期≤要求工期

C．计划工期≥要求工期　　 D．计划工期＜要求工期

28．质量控制的PDCA循环原理不包括(　)。

A．计划　　B．实施　　C．检查　　D．纠偏

29．(　)包括确定或明确质量目标和制定实现质量目标的行动方案两方面。

A．质量管理的计划职能　　B．质量管理的规划职能

C．质量管理的实施职能　　D．质量管理的检查职能

30．工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，(　)属于自控主体。

A．政府机构　　B．施工单位　　C．工程监理单位　　D．主管部门

31．建设工程项目质量控制系统是(　)。

A．建设单位的质量管理体系

B．建设单位的质量保证体系

C．建设单位的质量管理体系或质量保证体系

D．建设工程项目目标控制的一个工作系统

32．工程项目质量控制系统的控制的总目标是(　)的质量标准。

A．建设工程项目　　B．建设单位　　C．施工单位　　D．主要项目

33．(　)是构成工程实体的基础，其质量是工程项目实体质量的组成部分。

A．原材料、半成品及设备　B．施工工艺

C．施工设备　　　　　　　D．技术措施

34．按现行施工管理制度要求，工程所用的施工机械、模板、脚手架，特别是危险性较大的现场安装的起重机械设备，施工单位不仅要履行设计安装方案审批手续，而且安装完毕启用前必须经(　)的验收，合格后方可使用。

A．建设单位　　B．施工单位　　C．监理单位　　D．专业管理部门

35．施工作业技术交底的内容不包括(　)。

A．作业范围　　B．作业程序　　C．技术标准和要领　　D．质量控制措施

36．建设单位应在工程竣工前(　　)个工作日将验收时间、地点、验收组名单通知该工程的工程质量监督机构。

A．7　　B．14　　C．15　　D．20

37．当获证企业的质量管理体系不符合认证要求时，认证机构可采取的警告措施是(　)。

A．企业通报　　B．监督检查　　C．认证暂停　　D．认证注销

38．采用因果分析图法分析工程质量特性或问题，通常以(　)的方式进行。

A．技术攻关　　B．QC小组活动　　C．质量检查　　D．操作比赛

39．下列属于职业健康安全与环境管理的任务的是(　)。

A．组织(企业)为达到建筑工程的职业健康安全与环境管理的目的而进行的组织、计划、控制、领导和协调的活动

B．实现工程项目的总目标

C．协调职业健康和环境的关系，保证企业经济和环境保护有计划按比例发展

D．把建设过程中的风险控制在可预测的状态中

40．下列不属于企业员工的安全教育的内容的是(　)。

A．新员工上岗前的三级安全教育　　B．改变工艺和改变岗位安全教育

C．全面性安全教育　　　　　　　　D．经常性安全教育

41．建设工程项目是开放系统，受自然环境和社会环境影响很大，同时也会对社会和环境造成影响，安全控制需要把工程系统、环境系统及社会系统结合表现了控制系统的(　)。

A．动态性　　B．严谨性　　C．开放性　　D．交叉性

42．根据公式R=P*f来评价风险等级，其中f表示(　)。

A．风险大小　　　　　　　　　　　B．危险情况发生的可能性(频率)

C．发生危险造成后果的严重程度　　D．人员暴露于危险环境中的频繁程度

43．一次事故中死亡员工3人的事故属于(　)。

A．重伤事故　　B．重大伤亡事故　　　C．死亡事故　　D．特大伤亡事故

44．环境保护也是(　)的重要内容之一。

A．安全控制　　B．文明施工

C．施工安全　　D．控制环境污染及危害

45．下列对施工过程中水污染的处理和防治措施描述不恰当的是(　)。

A．废水处理可以采用物理法、化学法、物理化学法、生物法等

B．将有毒有害物质做土方回填

C．施工现场废水需经沉淀合格后再排放

D．现场存放油料需对库房地面做防渗处理

46．①回收利用，②减量化处理，③焚烧，④稳定和固化，⑤填埋，属于固体废弃物的主要处理方法的是(　)。

A．①③④⑤　　B．①②④⑤　　C．①②③④　　D．①②③④⑤

47．解决物的不安全状态的途径，可以通过(　)来进行。

A．培训提高人的安全意识和行为能力

B．研究工业生产组织如何建立职业健康安全系统化、标准化的管理体系

C．实行全员、全过程、全方位、以预防为主的整体管理

D．各种有效的安全技术系统保证安全设施的可靠性

48．只能承担工程投标额为3000万元以下的工程招标代理业务的是(　)。

A．甲级工程招标代理机构　　　B．乙级工程招标代理机构

C．A级工程招标代理机构　　　 D．B级工程招标代理机构

49．工程合同的付款分(　)。

A．前期付款、中期付款、终期付款和退还保留金

B．预付款、中期付款、终期付款

C．前期付款、工程进度款、最终付款

D．预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金

50．合同通用条款规定对解释施工合同组成文件的优先顺序排列正确的是(　)。

A．协议书、标准、中标通知书

B．中标通知书、工程量清单、投标书及其附件

C．专用合同条款、规范、图纸

D．通用合同条款、专用合同条款、工程量清单

51．在施工过程中，承包人要随时接受(　)对材料、设备、中间部位、隐蔽工程和竣工工程等质量的检查、验收与监督。

A．发包人　　B．工程师　　C．质检部门　　D．业主

52．设备采购合同价款在设备制造前，采购方支付设备价格的(　)作为预付款。

A．10%　　B．30%　　C．50%　　D．80%

53．下列属于承包商承担的工作量风险的是(　)。

A．漏报项目　　B．工程量计算错误　　C．人工费上涨　　D．报价计算错误

54．在建设工程合同签订以后，由(　)支付预付款。

A．承包人　　B．发包人　　C．中标商　　D．总承包企业

55．工程变更的补偿范围通常以(　)一定的百分比表示。通常这个百分比越大，承包人的风险越大。

A．预付款　　B．工程进度款　　C．投标金额　　D．合同金额

56．在建设工程中由于指定分包商违约或延误造成的索赔，属于承包商向业主索赔原因中的(　)。

A．因合同文件引起的索赔　　B．有关工程施工的索赔

C．关于工期的索赔　　　　　D．工程暂停、中止合同的索赔

57．国际工程包含(　)两大行业。

A．咨询和采购　　B．生产和承包　　C．咨询和承包　　D．设计和承包

58．为充分利用和发挥信息资源的价值，提高信息管理的效率，以及实现有序的和科学的信息管理，业主方和项目参与方都应编制各自的(　)，以规范信息管理工作。

A．信息传输记录　　B．信息采集手册　　C．信息管理手册　　D．信息存储记录

59．工作量控制信息属于(　)。

A．组织类信息　　B．管理类信息　　C．经济类信息　　D．技术类信息

60．项目进展报告和各类报表编码应包括(　)。

A．项目管理形成的各种报告和报表的编码

B．项目管理形成的各种报告和施工成本分析

C．工程款的支付和报表的编码

D．分部分项工程的各种报告和工程款的支付

61．项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的(　)。

A．安全控制　　B．质量控制　　C．进度控制　　D．目标控制

62．(　)是基于互联网技术为建设工程增值的重要管理工具，是当前在建设工程管理领域中信息化的重要标志。

A．项目专用网站　　　　　B．项目信息门户

C．项目管理信息系统　　　D．设备管理信息系统

63．以下对工程管理信息化的叙述不正确的是(　)。

A．信息化指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和应用

B．信息化是继人类社会农业革命、城镇化和工业化的又一个新的发展时期的重要标志

C．信息化是以信息技术开发和利用为中心

D．信息化以制度创新和技术创新为动力

64．据有关国际资料的统计，建设工程中10%～30%的成本增加都与(　)存在的问题有关。

A．信息处理　　B．信息传输　　C．信息管理　　D．信息交流

65．不是建设工程招标的必备条件的是(　)。

A．招标人已经依法成立

B．初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

C．有相应资金或资金来源已经落实

D．招标人已提出工程的条件和要求

66．在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，其具体内容有(　)。

A．对类似招标项目的调查　　　　B．对招标公司经济状况的调查

C．对市场宏观经济环境的调查　　D．对施工队伍的调查

67．履约担保一般的形式为(　)。

A．支票　　B．投标保证书　　C．银行履约保函　　D．履约书

68．建设工程合同实施的跟踪依据包括(　)。

A．合同文件及详细资料　　　　　　B．合同签订的各种条款

C．依据合同而编制的各种实施文件　D．各种实际工程文件

69．以下不可以作为工程索赔中证据的是(　)。

A．往来函件　　B．各种会谈纪要　　C．工程文件　　D．气候报告

70．不属于工期延误分析的是(　)。

A．延误费用的界定　　B．延误责任的界定

C．延误原因分析　　　D．网络计划分析

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0．5分)

71．按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特性划分，项目管理的类型有(　)。

A．业主方的项目管理　　B．设计方的项目管理

C．施工方的项目管理　　D．建设物资采购方的项目管理

E．建设项目总承包的项目管理

72．以下对项目结构图、组织结构图和合同结构图的区别叙述正确的有(　)。

A．项目结构图矩形框是一个项目的组成部分

B．组织结构图矩形框是一个建设项目的参与单位

C．合同结构图矩形框是一个组织系统中的组成部分

D．项目结构图矩形框连接的表达为直线

E．组织结构图矩形框连接的表达为双向箭线

73．下面属于工作流程组织的有(　)。

A．管理工作流程组织　　B．信息处理流程组织

C．进度流程组织　　　　D．物质流程组织

E．合同流程组织

74．工程项目策划是一个开放性的工作过程，它需整合多方面专家的知识，如(　)。

A．组织知识　　B．管理知识　　C．经济知识　　D．技术知识

E．运营知识

75．(　)是国际通行的工程建设项目组织实施方式。

A．工程总承包　　B．设计施工总承包　　C．工程项目管理　　D．设计采购总承包

E．设计采购施工总承包

76．施工组织设计应(　)，确保文明施工、安全施工。

A．从施工全局出发　　B．充分反映客观实际

C．遵循市场定律　　　D．统筹安排施工活动有关的各个方面

E．合理地布置施工现场

77．对于项目目标控制分为(　)。

A．项目目标的事前控制——动态控制　　B．项目目标的定期控制——动态控制

C．项目目标的过程控制——动态控制　　D．项目目标的全程控制——动态控制

E．项目目标的实时控制——动态控制

78．施工成本管理的任务和环节主要包括(　)。

A．施工成本预测　　B．施工成本规划　　C．施工成本控制　　D．施工成本核算

E．施工成本分析

79．施工成本计划的编制方式有(　)。

A．按施工成本组成编制施工成本计划　　B．按生产耗费编制施工成本计划

C．按项目组成编制施工成本计划　　　　D．按工程进度编制施工成本计划

E．按施工组织设计编制施工成本计划

80．从合同角度看，下面属于其他变更的是(　)。

A．设计变更

B．双方对工程质量要求的变化

C．双方对工期要求的变化

D．施工条件和环境的变化导致施工机械和材料的变化

E．涉及强制性标准的变化

81．工程进度款的计算，主要涉及(　)。

A．合同单价的计量　　B．工程量的计量　　C．单价的计算方法　　D．费率的计算方法

E．起扣点的计量

82．整个项目划分成多少结构层，应根据项目的(　)而定。

A．规模　　B．成本　　C．进度　　D．特点

E．计划

83．我国《工程网络计划技术规程》推荐的常用的工程网络计划类型包括(　)。

A．双代号网络计划　　B．单代号网络计划

C．三代号　　　　　　D．双代号时标网络计划

E．单代号搭接网络计划

84．网络图上的关键线路可用(　)标注。

A．节点　　B．箭线　　C．双线　　D．粗线

E．直线

85．计划实施过程进行的各种检查包括(　)。

A．作业者的自检　　　　B．作业者的互检

C．专职管理者的专检　　D．专职管理者的自检

E．专职管理者的互检

86．影响建设工程项目质量的管理因素，主要是(　)。

A．决策因素　　B．管理因素　　C．组织因素　　D．任务因素

E．机制因素

87．施工质量计划所要求的内容被包含于施工组织设计或项目管理实施规划中，体现了施工项目管理目标的(　)。

A．关联性　　B．适应性　　C．制约性　　D．整体性

E．合理性

88．施工过程的质量验收包括(　)。

A．检验批质量验收　　　B．单项工程质量验收

C．分项工程质量验收　　D．分部工程质量验收

E．单位工程质量验收

89．企业质量管理体系认证的程序包括(　)。

A．申请　　B．受理　　C．审核　　D．审批

E．讨论验证

90．第二类危险源包括(　)。

A．危险因素　B．人为失误　　C．有害因素　　D．物的不安全状态

E．管理缺陷

91．下列属于安全检查注意事项的是(　)。

A．深入基层　　　　　B．组织好检查工作

C．不影响施工进度　　D．坚持领导与群众相结合的原则

E．施工单位与员工双赢

92．噪声污染按振动性质可分为(　)。

A．建筑施工噪声　　B．电磁性噪声　　C．气体动力噪声　　D．工业噪声

E．机械噪声

93．用系统论的理论和方法，研究工业生产组织如何建立职业健康安全系统化、标准化的管理体系，实行(　)的整体管理。

A．全员　　B．全系统　　C．全过程　　D．全方位

E．以预防为主

94．环境管理体系中要素监测和测量，其中监测的内容通常包括(　)。

A．组织的环境绩效　　B．运行控制　　C．如何使用维护　　D．建立评价程序

E．施工进度

95．详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括(　)。

A．开标记录　　B．商务评审

C．技术评审　　D．决定投标有效期可否延长

E．评标标准

96．以下是建设施工承包工程合同谈判的主要内容的是(　)。

A．关于工程内容和范围的确认　　　　　　　B．投标文件

C．关于技术要求、技术规范和施工技术方案　D．关于价格调整条款

E．发包人与承包人的相互合作情况

97．专业工程分包合同的主要内容有(　)。

A．质量控制　　B．组织管理　　C．费用控制　　D．风险管理

E．费用管理

98．建筑材料采供合同中可以使用的交付方式有(　)。

A．需方到约定地点提货　　　　　　B．需方到指定地点提货

C．供方负责将货物送达约定地点　　D．供方负责将货物送达指定地点

E．由第三方转送货物

99．在合同分析中，对于索赔程序和争执的解决应主要分析(　)。

A．违约应付责任　　　　　　B．索赔的程序

C．争执的解决方式和程序　　D．仲裁条款

E．诉讼条款

100．我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比，尚存在较大的数字鸿沟，它反映在(　)。

A．制度创新和技术创新上　B．信息技术在工程管理中应用的观念上

C．有关的知识管理上　　　D．信息资源开发和利用上

E．有关技术的应用方面

试卷六答案

一、单项选择题

1．A

考点:1Z201010建设工程项目管理的目标和任务

解析:项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。

2．D

考点:1Z201022掌握项目管理的组织结构

3．D

考点:1Z201025掌握项目管理的工作流程组织

解析:工作流程图用矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。

4．B

考点:1Z201041掌握施工任务委托的模式

解析:在进度控制方面，施工总承包管理模式具有不需要等到施工图设计完成后再进行招标，分包合同的招标也可以提前，有利于缩短建设工期的特点。

5．D

考点:1Z201041掌握施工任务委托的模式

解析:采用施工总承包管理模式，对各个分包单位的工程款项可以通过施工总承包管理单位支付，也可以由业主直接支付。

6．B

考点:1Z201041掌握施工任务委托的模式

解析:设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计、采购、施工试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

7．C

考点:1Z201051熟悉建设工程项目管理规划的内容

8．A

考点:1Z201061熟悉施工组织设计的内容

9．C

考点:1Z201081掌握施工企业项目经理的工作性质

10．D

考点:1Z201084掌握施工企业人力资源管理的任务

11．A

考点:1Z201103了解建设工程监理的工作方法

12．D

考点:1Z202011掌握施工成本管理的任务

解析:间接成本包括管理人员工资、办公费、差旅交通费等;直接成本包括人工费、材料费、施工机械使用费和施工措施费等。

13．D

考点:1Z202012掌握施工成本管理的措施

解析:施工成本管理的措施中，经济措施是最易为人们接受和采用的措施。

14．C

考点:1Z202012掌握施工成本管理的措施

解析:施工过程中降低成本的技术措施，包括:进行技术经济分析，确定最佳的施工方案;结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用;确定最合适的施工机械、设备使用方案。

15．B

考点:1Z202021掌握施工成本计划的类型

解析:指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。

16．B

考点:1Z202032掌握工程变更价款的确定方法

17．C

考点:1Z202042熟悉建筑安装工程费用的动态结算

解析:工程量价款为:900×200+1200×180=396000元;应签证的工程款为396000×1.3×(1－6%)=483912元;本月实际签发的付款凭证金额为483912元。

18．A

考点:1Z202043了解FIDIC合同条件下建筑安装工程费用的结算

19．C

考点:1Z202054掌握施工成本分析的依据

解析:统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据按统计方法加以系统整理表明其规律性。

20．A

考点:1Z202055掌握施工成本分析的方法

解析:因素分析法又称连环置换法，这种方法可以用来分析各种因素变化对成本的影响程度

21．D

考点:1Z203013掌握建设工程项目进度计划系统的建立

解析:建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统。由不同深度的进度计划所构成的进度计划系统包括:总进度计划;项目子系统进度计划;项目子系统中的单项工程进度计划。

22．C

考点:1Z203013掌握建设工程项目进度计划系统的建立

解析:作为进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应在项目的进展过程中逐步形成。

23．A

考点:1Z203032掌握工程网络计划的编制方法

24．D

考点:1Z203032掌握工程网络计划的编制方法

解析:单代号网络图中的箭线表示工作之间的逻辑关系。

25．C

考点:1Z203033掌握工程网络计划有关时间参数的计算

解析:总时差=13－10=3天;自由时差=16－(10+5)=1天。

26．A

考点:1Z203033掌握工程网络计划有关时间参数的计算

解析:自由时差是指在不影响期紧后工作最早开始的前提下，工作i－j可以利用的机动时间。

27．B

考点:1Z203033掌握工程网络计划有关时间参数的计算

解析:计划工期是根据要求工期确定的作为实施目标的工期。当已经规定了要求工期时，计划工期≤要求工期。

28．D

考点:1Z204012熟悉质量管理

解析:质量控制的PDCA循环包括计划、实施、处置、检查四个相互联系的系统。

29．A

考点:1Z204012熟悉质量管理

30．B

考点:1Z204031掌握建设工程项目质量控制系统的构成

解析:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，承担建设项目设计、施工或材料设备供货的单位，负有直接的产品质量责任，属质量控制系统中的自控主体。

31．D

考点:1Z204031掌握建设工程项目质量控制系统的构成

32．A

考点:1Z204041掌握施工阶段质量控制的目标

解析:工程项目质量控制系统的控制目标是建设工程项目的质量标准。

33．A

考点:1Z204043掌握施工生产要素的质量控制

解析:原材料、半成品及设备是构成工程实体的基础，其质量是工程项目实体质量的组成部分。

34．D

考点:1Z204043掌握施工生产要素的质量控制

解析:按现行施工管理制度要求，工程所用的施工机械、模板、脚手架，特别是危险性较大的现场安装的起重机械设备，施工单位不仅要履行设计安装方案审批手续，而且安装完毕启用前必须经专业管理部门的验收，合格后方可使用。

35．D

考点:1Z204044掌握施工过程的作业质量控制

解析:施工作业技术交底的内容包括作业范围、施工依据、作业程序、技术标准和要领、质量目标等。

36．A

考点:1Z204052熟悉建设工程项目竣工质量验收

37．C

考点:1Z204071了解企业质量管理体系的认证与监督

解析:认证暂停是认证机构对获证企业的质量管理体系发生不符合认证要求情况时采取的警告措施。

38．B

考点:1Z204082掌握因果分析图法

解析:因果分析图法应该注意的事项:通常以QC小组活动的方式进行，集思广益、共同分析。

39．A

考点:1Z205012掌握建设工程职业健康安全与环境管理的任务

解析:职业健康安全与环境管理的任务是组织(企业)为达到建筑工程的职业健康安全与环境管理的目的而进行的组织、计划、控制、领导和协调的活动，包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

40．C

考点:1Z205021掌握建设工程安全生产管理制度

解析:企业员工的安全教育的内容的有:新员工上岗前的三级安全教育、改变工艺和改变岗位安全教育、经常性安全教育。

41．D

考点:1Z205023掌握施工安全技术措施

解析:控制系统的交叉性表现在建设工程项目是开放系统，受自然环境和社会环境影响很大，同时也会对社会和环境造成影响，安全控制需要把工程系统和环境系统及社会系统结合。

42．C

考点:1Z205022掌握危险源辨识与风险评价

解析:R——风险大小;P——危险情况发生的可能性(频率);f——发生危险造成后果的严重程度。

43．B

考点:1Z205031掌握职业伤害事故的分类

解析:重大伤亡事故是一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故;重伤事故一般指受伤人员肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，能引起人体长期存在功能障碍或使劳动能力有重大损失的伤害，或者造成每个受伤人损失105个工作日以上的失能伤害;死亡事故是一次事故中死亡1～2人的事故;特大伤亡事故是一次死亡10人以上(含10人)的事故。

44．B

考点:1Z205041掌握建设工程环境保护的要求

45．B

考点:1Z205042掌握建设工程环境保护的措施

解析:禁止将有毒有害物质做土方回填。

46．D

考点:1Z205042掌握建设工程环境保护的措施

解析:固体废弃物的主要处理方法有回收利用、减量化处理、焚烧、稳定和固化和填埋。

47．D

考点:1Z205051掌握职业健康安全管理体系

解析:物的不安全状态可通过研究安全技术，采取安全措施来解决，可通过各种有效的安全技术系统保证安全设施的可靠性。人的不安全行为可从人的心理学和行为学两方面研究解决，可通过培训提高人的安全意识和行为能力，以保证人的可靠性。组织管理不力用系统论的理论和方法，研究工业生产组织如何建立职业健康安全系统化、标准化的管理体系，实行全员、全过程、全方位、以预防为主的整体管理。

48．B

考点:1Z206011掌握建设工程施工招标的程序和要求

49．D

考点:1Z206013掌握建设工程施工合同谈判与签约

50．C

考点:1Z206021掌握施工承包合同的内容

解析:施工总承包合同组成文件的优先解释顺序排列:协议书(包括补充文件);中标通知书;投标书及其附件;专用合同条款;通用合同条款;有关的标准、规范与技术文件;图纸;工程量清单;工程报价单或预算书等。

51．B

考点:1Z206021掌握施工承包合同的内容

52．A

考点:1Z206022掌握物资采购合同的内容

53．B

考点:1Z206032掌握总价合同的运用

解析:承包商承担的工程量计算错误属于工作量风险。漏报项目、人工费上涨和报价计算错误属于价格风险。

54．B

考点:1Z206043熟悉预付款担保

55．D

考点:1Z206051掌握建设工程施工合同分析的任务

57．C

考点:1Z206071了解国际建设工程承包合同

58．C

考点:1Z207012了解国际建设工程承包合同争议的解决方式

59．C

考点:1Z207021掌握建设工程项目信息的分类

60．A

考点:1Z207022掌握建设工程项目信息编码的方法

61．D

考点:1Z207031了解项目管理信息系统的功能

62．B

考点:1Z207032了解工程管理信息化

63．C

考点:1Z207032了解工程管理信息化

解析:我国实施国家信息化的总体思路是:①以信息技术应用为导向;②以信息资源开发和利用为中心;③以制度创新和技术创新为动力;④以信息化带动工业化;⑤加快经济结构的战略性调整;⑥全面推动领域信息化、区域信息化、企业信息化和社会信息化进程。

64．B

考点:1Z207032了解工程管理信息化

65．D

考点:1Z206011掌握建设工程施工招标的程序和要求

解析:建设工程招标应具备以下条件:①招标人已经依法成立;②初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准;③招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准;④有相应资金或资金来源已经落实;⑤有招标所需的设计图纸及技术资料。

66．C

考点:1Z206012掌握建设工程施工投标的程序和要求

解析:在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，其具体内容有:对招标工程的自然、经济和社会条件进行调查;市场宏观经济环境调查;工程现场考察和工程所在地区的环境考察;工程业主方和竞争对手公司的调查。

67．C

考点:1Z206042熟悉履约担保

解析:履约担保一般有三种形式:银行履约保函、履约担保书和保留金。

68．D

考点:1Z206053掌握建设工程施工合同实施的控制

解析:建设工程合同实施的跟踪依据包括:合同以及依据合同而编制的各种计划文件;各种实际工程文件，如原始记录、报表、验收报告等;管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。

69．C

考点:1Z206061掌握建设工程索赔的依据

解析:工程索赔中以下可以作为证据:各种合同文本;工程各种往来函件、通知、答复等;各种会谈纪要;经过发包人或者工程师批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实际情况记录;气候报告和资料;施工现场记录;工程有关照片和录像等;施工日记、备忘录等;发包人或主工程师签认的签证;发包人或主工程师发布的各种书面指令和确认书，以及承包人的要求、请求、通知书等;工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告;工地的交接记录(应注明交接日期，场地平整情况，水、电、路情况等)，图纸和各种资料交接记录;建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场、使用方面的记录、凭证和报表等;市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布材料;投标前发包人提供的参考资料和现场资料等;各种会计核算资料;国家法律、法令、政策文件。

70．A

考点:1Z206064熟悉工期索赔的计算

解析:工期延误的分析包括延误原因分析、延误责任的界定、网络计划分析、工期索赔的计算等。

二、多项选择题

71．ABCE

考点:1Z201010建设工程项目管理的目标和任务

解析:按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特性划分，项目管理的类型有:业主方的项目管理、设计方的项目管理、施工方的项目管理、建设物资供货方的项目管理、建设项目总承包的项目管理。

72．AD

考点:1Z201022掌握项目管理的组织结构

解析:组织结构图矩形框是一个组织系统中的组成部分;合同结构图矩形框是一个建设项目的参与单位;组织结构图矩形框连接的表达为单向箭线。

73．ABD

考点:1Z201025掌握项目管理的工作流程组织

74．ABCD

考点:1Z201030建设工程项目策划

解析:工程项目策划是一个开放性的工作过程，它需整合多方面专家的知识，如组织知识、管理知识、经济知识、技术知识、设计知识、施工经验、项目管理经验、项目策划经验等。

75．AC

考点:1Z201042掌握建设项目工程总承包的模式

76．ABDE

考点:1Z201060施工组织设计的内容和编制方法

解析:施工组织设计应从施工全局出发，充分反映客观实际，符合国家或合同要求，统筹安排施工活动有关的各个方面，合理地布置施工现场。

77．AC

考点:1Z201071掌握项目目标动态控制的方法

78．ACDE

考点:1Z202011掌握施工成本管理的任务

解析:施工成本管理的任务和环节主要包括施工成本预测、施工成本计划、施工成本控制、施工成本核算、施工成本分析、施工成本考核。

79．ACD

考点:1Z202022掌握施工成本计划的编制依据

解析:施工成本计划的编制方式有:按施工成本组成编制施工成本计划;按项目组成编制施工成本计划;按工程进度编制施工成本计划。

80．BCDE

考点:1Z202031掌握工程变更价款的确定程序

解析:从合同角度看，除设计变更外，其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更。如双方对工程质量要求的变化(如涉及强制性标准的变化)、双方对工期要求的变化、施工条件和环境的变化导致施工机械和材料的变化。

81．BC

考点:1Z202041掌握建筑安装工程费用的结算方法

82．AD

考点:1Z203022熟悉建设工程项目总进度目标论证的工作步骤

83．ABDE

考点:1Z203032掌握工程网络计划的编制方法

84．CD

考点:1Z203033掌握工程网络计划有关时间参数的计算

解析:网络图上的关键线路可用粗线或双线标注。

85．ABC

考点:1Z204012熟悉质量管理

解析:计划实施过程进行各种检查，包括作业者的自检、互检和专职管理者的专检。

86．AC

考点:1Z204022掌握建设工程项目质量的影响因素

87．ACD

考点:1Z204042掌握施工质量计划的编制方法

88．ACD

考点:1Z204051掌握施工过程质量验收

89．ABCD

考点:1Z204074了解企业质量管理体系的认证与监督

解析:企业质量管理体系认证的程序包括申请和受理、审核、审批与注册发证。

90．BDE

考点:1Z205022掌握危险源辨识与风险评价

解析:第二类危险源主要体现在设备故障或缺陷(物的不安全状态)、人为失误(人的不安全行为)和管理缺陷等几个方面。

91．ABD

考点:1Z205024掌握安全检查

解析:安全检查要深入基层、紧紧依靠职工，坚持领导与群众相结合的原则，组织好检查工作。

92．BCE

考点:1Z205042掌握建设工程环境保护的措施

93．ACDE

考点:1Z205051掌握职业健康安全管理体系

94．AB

考点:1Z205052熟悉环境管理体系

解析:环境管理体系中要素监测和测量，其中监测的内容通常包括:组织的环境绩效;有关的运行控制;目标、指标和环境管理方案的实现程度，为组织评价环境管理体系的有效性提供充分的客观依据。

95．BC

考点:1Z206011掌握建设工程施工招标的程序和要求

96．ACD

考点:1Z206013掌握建设工程施工合同谈判与签约

解析:建设工程施工承包合同谈判的主要内容是:①关于工程内容和范围的确认;②关于技术要求、技术规范和施工技术方案;③关于合同价格条款;④关于价格调整条款;⑤关于合同款支付方式的条款;⑥关于工期和维修期;⑦合同条件中其他特殊条款的完善。

97．ABCD

考点:1Z206021掌握施工承包合同的内容

解析:专业工程分包合同的主要内容有词语定义与解释、双方的一般权利和义务、分包工程的施工进度控制、质量控制、费用控制、分包合同的监督与管理、信息管理、组织管理、组织与协调、施工安全管理与风险管理等。

98．AD

考点:1Z206022掌握物资采购合同的内容

99．BCD

考点:1Z206051掌握建设工程施工合同分析的任务

解析:在合同分析中，对于索赔程序和争执的解决应主要分析:①索赔的程序;②争议的解决方式和程序;③仲裁条款，包括仲裁所依据的法律、仲裁地点、方式和程序、仲裁结果的约束力等。

100．CDE

考点:1Z207032了解工程管理信息化

解析:我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比，尚存在较大的数字鸿沟，它反映在信息技术在工程管理中应用的观念上，也反映在有关的知识管理上，还反映在有关技术的应用方面。